Договор на установку системы усиления подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM
Скачать ДОГОВОР в формате MS Word
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «____________________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора ______________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «___________________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик, в соответствии с заданием Заказчика, обязуется поставить на объект Заказчика систему усиления подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM (далее по тексту – «оборудование») и выполнить установочные, а также пуско-наладочные работы (далее по тексту – «работы») данного оборудования. Все работы выполняются Подрядчиком на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _________________________________________
1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения вышеуказанных работ, а также принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.3. Перечень приложений к договору: – Коммерческое предложение.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить доступ к объекту персонала Подрядчика, занятому в проведении работ, ежедневно с 9-00 до 19-00.
2.1.2. Обеспечить сохранность от хищений материалов, оборудования, а также сохранность от хищений и порчи строительного оборудования и инвентаря Подрядчика в ночное и нерабочее время.
2.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
2.2.1. Осуществлять собственными и/или привлеченными силами и средствами, качественное выполнение работ в соответствии с заданием Заказчика, со строительными нормами и правилами.
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость договора, состоящая из стоимости оборудования, материалов и стоимости работ определена на основании Коммерческого предложения и составляет:
_______________________________________________________________ рублей.
3.2. Дополнительные затраты Подрядчика, возникающие при выполнении работ, не предусмотренных договором, оговариваются Сторонами при подписании дополнения к настоящему договору с учетом сметы затрат.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Окончание работ по настоящему договору подтверждается составлением и подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ, после чего осуществляется окончательный расчет между Сторонами.
4.2. Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную и техническую документацию на произведенные работы после завершения всех работ и полной оплаты по смете в соответствии с п. 3.2. договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, Заказчик и Подрядчик несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невыполнения обязательства, указанного в п. 2.1.4 настоящего договора, Заказчик возмещает Подрядчику полную стоимость похищенного или поврежденного строительного оборудования и инвентаря Подрядчика.
5.3 Подрядчик не несет ответственность:-за неисправности, возникшие из-за не соблюдения Заказчиком или иными лицами, не имеющими отношения к Подрядчику, правил эксплуатации установленного оборудования;
5.4. Все споры, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, при не достижении согласия - будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
6. ФОРС- МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон и возникшие после заключения настоящего договора. К подобным событиям относятся: война или военные действия, стихийные или иные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми. Стороны также приравнивают к обстоятельствам непреодолимой силы действия и/или нормативные акты и законы федеральных, субъектов федерации или местных органов власти и управления, препятствующие выполнению или делающие невозможным выполнение взятых Сторонами на себя обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств контрагентами виновной Стороны. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору Стороной, которая подверглась воздействию таких обстоятельств, продлевается на период действия указанных обстоятельств.
6.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено официальными документами компетентных органов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.
7.2. Срок исполнения работ по настоящему договору - 10 рабочих дней с момента 100% предоплаты Подрядчику.
7.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2, 3.2. договора, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, в то же время, срок, указанный в п. 7.2. договора увеличивается сообразно сроку вынужденного простоя.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня установки оборудования.
8.2 Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 12 месяцев со дня установки оборудования и не распространяется на случаи, не зависящие от Подрядчика:
1) снижение мощности передатчика базовой станции сотового оператора GSM;
2) изменение окружающей застройки в районе монтажа репитера и т.п.
После истечения гарантийного срока на монтажные работы, выезд специалиста для настройки системы оплачивается дополнительно.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к договору являются действительными, если они оформлены в письменном виде и удостоверены тем же способом, что и настоящий договор. Обмен официальной информацией между Сторонами осуществляется в письменной форме.
9.2. Расторжение договора или изменение его условий может иметь место по соглашению сторон. В случае досрочного расторжения договора или приостановления работ, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактических затрат за выполненный объем работ согласно расчету.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
